Дата вступления в силу: 15 февраля 2026 года
Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) ИП/ООО «NorthCode» (далее — «Исполнитель») заключить договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения на условиях, изложенных ниже.
В соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Исполнитель — ИП/ООО «NorthCode», предоставляющее услуги по разработке программного обеспечения.
Заказчик — физическое или юридическое лицо, заключившее договор с Исполнителем.
Услуги — разработка веб-систем, мобильных приложений, ERP/CRM-систем, Telegram Mini Apps, AI-агентов и иного программного обеспечения.
Техническое задание (ТЗ) — документ, согласованный Сторонами, содержащий описание функциональных и технических требований к разрабатываемому ПО.
Акт сдачи-приёмки — документ, подтверждающий выполнение Исполнителем работ/услуг и их принятие Заказчиком.
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по разработке программного обеспечения в соответствии с согласованным Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
2.2. Перечень услуг, сроки выполнения и стоимость определяются в Техническом задании и/или Коммерческом предложении, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Исполнитель оставляет за собой право привлекать третьих лиц для выполнения работ, оставаясь ответственным перед Заказчиком за результат.
4.1. Стоимость услуг определяется в Коммерческом предложении и зависит от объёма и сложности работ.
4.2. Оплата производится поэтапно согласно графику платежей:
4.3. Оплата осуществляется путём безналичного перевода на расчётный счёт Исполнителя в течение 5 банковских дней с момента выставления счёта.
4.4. При просрочке оплаты более 10 дней Исполнитель вправе приостановить работы до момента погашения задолженности.
4.5. Дополнительные работы, не входящие в согласованное ТЗ, оплачиваются отдельно по согласованию Сторон.
5.1. Сроки выполнения работ указываются в Техническом задании или Коммерческом предложении.
5.2. Сроки могут быть продлены по согласованию Сторон в случае:
5.3. Датой завершения работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки.
6.1. По завершении работ Исполнитель направляет Заказчику уведомление о готовности результата и Акт сдачи-приёмки.
6.2. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней:
6.3. Если в течение 5 рабочих дней Заказчик не подписал Акт и не предоставил мотивированный отказ, работы считаются принятыми, а Акт — подписанным (в соответствии со ст. 720 ГК РФ).
6.4. Недостатки, выявленные при приёмке, устраняются Исполнителем в согласованные сроки без дополнительной оплаты.
7.1. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы сроком 30 дней с момента подписания Акта сдачи-приёмки.
7.2. В гарантийный период Исполнитель обязуется устранять выявленные дефекты в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления.
7.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие:
7.4. Техническая поддержка после истечения гарантийного срока оказывается на платной основе по отдельному соглашению.
8.1. Исключительное право на разработанное ПО переходит к Заказчику после полной оплаты по договору и подписания Акта приёма-передачи исключительных прав.
8.2. До момента передачи прав все права на результат работ принадлежат Исполнителю.
8.3. Использование Исполнителем open-source библиотек и фреймворков осуществляется в соответствии с их лицензиями.
8.4. Исполнитель имеет право использовать выполненный проект в портфолио с предварительного согласия Заказчика.
9.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения договора.
9.2. К конфиденциальной информации относятся:
9.3. Обязательства по неразглашению действуют в течение 3 лет после завершения сотрудничества.
9.4. В случае утечки информации виновная сторона обязана возместить причинённый ущерб.
10.1. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель выплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости договора.
10.2. За просрочку оплаты Заказчик выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
10.3. Ответственность Исполнителя ограничена суммой фактически оплаченных Заказчиком средств по договору.
10.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.).
11.1. Споры и разногласия решаются путём переговоров.
11.2. В случае невозможности достижения согласия спор передаётся в Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя (для юридических лиц) или в суд общей юрисдикции (для физических лиц).
11.3. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию — 10 рабочих дней.
12.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты (оплаты счёта, подписания ТЗ или иного действия, свидетельствующего о согласии с условиями).
12.2. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
12.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 10 дней и оплатив фактически выполненные работы.
12.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в случае неоплаты Заказчиком счетов более 30 дней.
13.1. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
13.2. Во всём, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.3. Переписка по электронной почте и мессенджерам имеет юридическую силу при условии, что она ведётся с официальных контактов Сторон.
13.4. Договор составлен на русском языке. В случае перевода на другие языки приоритет имеет русскоязычная версия.
Наименование: ИП/ООО «NorthCode»
ИНН: [Указать ИНН]
ОГРН/ОГРНИП: [Указать ОГРН]
Юридический адрес: [Указать адрес]
Расчётный счёт: [Указать р/с]
Банк: [Название банка]
БИК: [Указать БИК]
Корр. счёт: [Указать к/с]
Email: info@northcode.ru
Телефон: [Указать телефон]
15.1. Акцептом настоящей оферты является совершение Заказчиком одного из следующих действий:
15.2. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает, что:
Настоящая оферта действительна с момента публикации на сайте northcode.ru
Дата публикации: 15 февраля 2026 года
Версия документа: 1.0